施工合同

【必备】施工合同合集八篇

随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同出现的次数越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编整理的施工合同8篇，希望能够帮助到大家。

施工合同 篇1

发包方(甲方)：_____________________________________

承包方(乙方)：_____________________________________

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，结合装饰装修的市场状况，经甲乙双方认真协商一致，就__________________________装饰装修工程的有关事宜签订合同条款如下，双方共同信守。

第一条 工程概况

1、工程地点：____________________________________________________

2、工程期限：____________________________________________________

3、工程造价：(大写)人 民 币 元整;(小写)人 民 币元整

4、承包方式：____________________________________________________

第二条 甲方的权利和义务

1、甲方有权 ……此处隐藏7692个字……担。甲方未按合同规定付款，或甲方原因而造成延迟完工，每逾期一天，按本合同工程价款的1‰支付给乙方。乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求，乙方必须返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。

十三、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。

施工合同 篇8

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就工中挡土墙工程合作事项协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行： 一、工程名称：

二、工程范围和内容：

1 、工程范围：范围内挡土墙工程施工。

2 、工作内容：基坑开挖、台背回填、灰土垫层、大挡墙砼基础、挡墙基础砌筑、墙身砌筑、砌体勾缝、脚手架搭设等所有相关内容的施工。

3 、承包方式： 本工程实行包工包料综合包干方式承包，由乙方负责工程施工的一切事宜，所需的人工、材料、机械、仪器设备都由乙方自行解决。及其一切费用。

4 、工程价款 ：本工程依据管理处批复的暂定单价（以最终单价为准），3:7灰土垫层元 /m 3 ，挡土墙砌体元 /m3 5 、计量方式： 按分项进度支付，扣除管理费、税金%。

6、发生合同纠纷时，双方及时协商，另行签订补充协议，协商不成由甲方所在地人民法院仲裁解决。

7、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，自双方代表签字之时起生效，合同全部内容完成后自动失效。

甲方单位（盖章）

甲方代表人：

年月日

年月日 乙方单位（盖章）乙方代表人：